CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO
CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN EN CALIDAD DE CONTRATANTE ________, persona física quien cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: ________; y con domicilio ubicado en:
________
Y EN CALIDAD DE CONTRATISTA ________, persona física quien cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: ________; y con domicilio ubicado en:
________
QUIENES SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE CON CAPACIDAD PLENA PARA OBLIGARSE, Y PARA TAL EFECTO, LA PRIMERA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO LA "PARTE CONTRATANTE" Y LA SEGUNDA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO LA "PARTE CONTRATISTA"; ADEMÁS SE HARÁ REFERENCIA A ELLAS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES"; EN ESTE SENTIDO, LAS PARTES MANIFIESTAN EN PRIMER LUGAR LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. Declaran LAS PARTES, que EL INMUEBLE objeto del presente contrato (en lo sucesivo únicamente "LA EDIFICACIÓN" o "EL INMUEBLE") se encuentra ubicada en:
________
II. Declara el CONTRATISTA que conoce las características de la obra que se pretende realizar, se encuentra capacitado para llevar a cabo su ejecución, y tiene interés en realizarla.
Estando LAS PARTES de acuerdo en el contenido de las declaraciones, las cuales ratifican por contener la verdad, y sin existir error, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno en el consentimiento que pudieran invalidar al mismo, sirven en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato de obra a precio alzado, será la realización de la siguiente obra:
________
Lo anterior, sobre EL INMUEBLE precisado en las declaraciones.
CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
LA PARTE CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo la obra en forma personal e independiente, a partir del día ________ y a terminar su ejecución antes del día ________.
En caso de que LA PARTE CONTRATISTA no esté en condiciones de realizar la entrega de la obra de acuerdo a lo establecido, deberá dar aviso a LA PARTE CONTRATANTE de manera inmediata.
CLÁUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
LA PARTE CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PARTE CONTRATISTA diariamente la cantidad de $________ (________) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), menos retenciones que por ley deban realizarse.
Dicha cantidad no incluye el pago de los materiales que requiera la obra.
En caso de que LA PARTE CONTRATANTE no esté en condiciones de realizar el pago de acuerdo a lo establecido en este contrato, deberá dar aviso a LA PARTE CONTRATISTA de manera inmediata.
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO
El pago de la contraprestación establecida se podrá realizar en efectivo, en el domicilio señalado por LA PARTE CONTRATANTE en las declaraciones de este contrato.
En todo caso LA PARTE CONTRATISTA se encuentra obligada a emitir los recibos por los pagos efectivamente realizados por LA PARTE CONTRATANTE, no obstante, será obligación de LA PARTE CONTRATANTE recabar el recibo correspondiente.
CLÁUSULA QUINTA. ÚNICO PAGO
LAS PARTES convienen que el pago establecido en las cláusulas anteriores será la única remuneración que LA PARTE CONTRATISTA recibirá como pago por la realización de la obra, no pudiendo exigir pagos adicionales.
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATISTA
LA PARTE CONTRATISTA se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con la entrega de la obra solicitada. Asimismo se obliga a rendir informes de las actividades desarrolladas en los términos y condiciones que se lo requiera LA PARTE CONTRATANTE, facilitando en su caso, la supervisión de la obra.
Además, LA PARTE CONTRATISTA estará obligada a realizar y ejecutar la obra contratada, ajustándose al precio, a los plazos y a las condiciones establecidas en el presente contrato, respetando la legislación aplicable en materia de protección al consumidor.
Finalmente, se compromete a respetar el conjunto de las obligaciones que este contrato le atribuye, y que no han sido previstas en los párrafos anteriores, ejecutando todos los trabajados que se requieran con la mayor diligencia posible y conforme a los usos profesionales de su actividad, observando en todo momento los plazos establecidos.
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATANTE
Constituirán obligaciones DE LA PARTE CONTRATANTE, las siguientes:
a) Cumplir los compromisos de pago con LA PARTE CONTRATISTA, y respetar el conjunto de obligaciones que se establecen en este Contrato;
b) Proporcionar a LA PARTE CONTRATISTA toda información útil para la correcta ejecución de la obra, en particular sobre sus necesidades en relación a la misma y la utilidad que esta debe presentar;
c) Colaborar plenamente con LA PARTE CONTRATISTA con el fin de conseguir una correcta ejecución de la obra.
En caso de no proporcionar la información indicada, o de no colaborar, LA PARTE CONTRATISTA se reserva el derecho de informar por escrito a DE LA PARTE CONTRATANTE de la imposibilidad de respetar los plazos previstos para la ejecución de la obra.
CLÁUSULA OCTAVA. 85288588 88 2888882
285 288555 52885552 852 22 552 52858822 8582558 582525 22252 28858, 225 82 852 22 82 852555 8582558258822 52 2822525 2822882, 2 22 282252 85252822 2225555 85 282555 25585885 52 252522, 252522 828855582 2 858282522.
5822885822222 28 28855 88858855558 58522 85 528222858888555 82258 822 52858822 5 22582528 852 2825 82225522. 225 82 52225825, 88 28 28855 88858855558 5258825 85 822255258822 52 522 2 855828 255852552528, 888255 52 2255 528222858888555 5 28 28855 88858858855 22 8582 52 8222888228 858255828.
28 28855 88858858855 22 55858252 28 52822282 2888258822 582525 52 85558225 8582558 5 25825 52 28 28855 88858855558, 22 885255 52 22 825 5288858828 5 85 52858822 82225582558 852 822825 22 2822 82825522222 828 552885828 2 2 2 52 85 222 2252558 528 5558522, 225 82 852 28 28855 88858855558 22 8255 82288525555 8222 2558525525 2555 282252 222822 82258.
CLÁUSULA NOVENA. 855858588 852 88858858
28 28855 88858858855 22555 528882585 28 25282222 82225522 882 228288555 52 258882, 225 8558858255 52 858 8825822228 855858 8225258828 5 28 28855 88858855558:
a) 225 52588255 85 2855 52 252255 5228882222, 2 225 22 52225582 5 82 2828258552 22 28 25282222 82225522;
b) 225 22 28825855 85 5888528822 528855 52822822 52 85 82225258822 5 85 852 22225 588282 8222 822828522885 52 2822 82225522;
c) 225 858222525 822582828855522222 85 52588258822 52 85 2855; 2
d) 225 2225582 5 82225255 5 28 28855 88858858855 82852 828 5852828 52 85 2855;
2555 828 2228228 5 852 82 5228252 2825 88558585, 28 28855 88858858855 8225288555 225 2885822 5 28 28855 88858855558 28 8285228822222 22 852 2825 5525 828555852, 2555 852 22 52 2252822 52 5822 5858 5588828 2522225 82 852 5 85 5252852 82282225 2 522522, 22 85 8582, 858 2552858 8255282225822228.
555288555852 28 2252822 82258552 22 28 2555522 52225825 28 28855 88858858855, 2225252 22 852225 828 5525222228 2 2552858 225288528 225 28 28855 88858855558, 52225282555 52 252255 2525555 2 22288555 88 5285825 2528252222 2 22 528882585 28 82225522, 2 8225288555 225 2885822 5 28 28855 88858855558 58855 5222528258822.
CLÁUSULA DÉCIMA. DAÑOS Y PERJUICIOS
Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan de las leyes vigentes, será motivo de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. FINALIZACIÓN Y RECEPCIÓN
Al finalizar la ejecución de la obra, LA PARTE CONTRATANTE se compromete a recibirla así como a aceptarla, si la misma cumple con todos los requerimientos solicitados. Podrá sin embargo, emitir las reservas que considere necesarias en un periodo de 15 días después de recibida la obra, cuando estime que un aspecto de la obra no cumple con los requerimientos solicitados, o bien, presente algún defecto.
La obra se tendrá por recibida y aceptada, si al finalizar la ejecución, LA PARTE CONTRATANTE toma posesión del bien sin emitir reservas en el periodo señalado.
La transmisión de los riesgos se producirá a partir de la aceptación de la obra. Si fueron emitidas reservas, a partir de que estas hayan sido atendidas por la LA PARTE CONTRATISTA y finalmente aceptadas por LA PARTE CONTRATANTE, salvo que exista retraso en la recepción de la obra, en tal caso, la obra se tendrá por entregada dando aviso por escrito a LA PARTE CONTRATANTE.
La aceptación de la obra no supondrá eximir a LA PARTE CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas por vicios ocultos de la obra, de conformidad con la legislación civil vigente.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD
Toda la información que se suministren LAS PARTES, ya sea durante la fase precontractual, de negociación o durante la ejecución de la obra, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
El presente Contrato sólo puede ser modificado mediante convenio escrito firmado por las partes contratantes.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todo aviso, notificación, requerimiento o comunicación entre LAS PARTES respecto al objeto del presente contrato deberá realizarse por escrito en el domicilio señalado por cada una de ellas.
En caso de que alguna de LAS PARTES cambie su domicilio deberá comunicarlo a la otra, a más tardar cinco días antes de que tenga lugar el cambio de residencia, de lo contrario las notificaciones hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. Así mismo, deberá de indemnizar a la otra por los gastos extraordinarios que se lleguen a realizar con motivo de los incumplimientos de las obligaciones de este contrato generados a partir de la falta de comunicación.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. ABROGACIÓN DE ACUERDOS ANTERIORES.
LAS PARTES reconocen y aceptan que este Contrato, sus anexos y sus adiciones constituyen un acuerdo total entre ellas, por lo que desde el momento de su firma dejan sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa, prevaleciendo lo dispuesto en este instrumento respecto de cualquier otro contrato o convenio.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. BUENA FE.
LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe error, dolo, violencia o mala fe que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. ENCABEZADOS
Los encabezados de las cláusulas utilizados en el presente contrato son meramente demostrativos, sirven para guiar sobre el contenido de las mismas. Bajo ninguna circunstancia se tomarán dichos encabezados como un texto explicativo, y mucho menos limitativo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN
LAS PARTES acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia, LAS PARTES se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que conforme a derecho deban conocer el asunto en razón del lugar en el que es firmado el contrato, con renuncia a su propio fuero en caso que este les aplique y sea procedente por razón de domicilio, vecindad, o por cualquier otra naturaleza.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas del mismo, lo firman de común acuerdo en ____________________ a ________.
______________________________
________
______________________________
________
CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO
CONTRATO DE OBRA A PRECIO ALZADO QUE CELEBRAN EN CALIDAD DE CONTRATANTE ________, persona física quien cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: ________; y con domicilio ubicado en:
________
Y EN CALIDAD DE CONTRATISTA ________, persona física quien cuenta con el Registro Federal de Contribuyentes: ________; y con domicilio ubicado en:
________
QUIENES SE RECONOCEN EXPRESA Y RECÍPROCAMENTE CON CAPACIDAD PLENA PARA OBLIGARSE, Y PARA TAL EFECTO, LA PRIMERA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO LA "PARTE CONTRATANTE" Y LA SEGUNDA DE ELLAS SERÁ IDENTIFICADA COMO LA "PARTE CONTRATISTA"; ADEMÁS SE HARÁ REFERENCIA A ELLAS DE MANERA CONJUNTA COMO "LAS PARTES"; EN ESTE SENTIDO, LAS PARTES MANIFIESTAN EN PRIMER LUGAR LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I. Declaran LAS PARTES, que EL INMUEBLE objeto del presente contrato (en lo sucesivo únicamente "LA EDIFICACIÓN" o "EL INMUEBLE") se encuentra ubicada en:
________
II. Declara el CONTRATISTA que conoce las características de la obra que se pretende realizar, se encuentra capacitado para llevar a cabo su ejecución, y tiene interés en realizarla.
Estando LAS PARTES de acuerdo en el contenido de las declaraciones, las cuales ratifican por contener la verdad, y sin existir error, dolo, violencia, mala fe o vicio alguno en el consentimiento que pudieran invalidar al mismo, sirven en someterse a las siguientes:
CLÁUSULAS
CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO DEL CONTRATO
El objeto del presente contrato de obra a precio alzado, será la realización de la siguiente obra:
________
Lo anterior, sobre EL INMUEBLE precisado en las declaraciones.
CLÁUSULA SEGUNDA. PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA
LA PARTE CONTRATISTA se obliga a llevar a cabo la obra en forma personal e independiente, a partir del día ________ y a terminar su ejecución antes del día ________.
En caso de que LA PARTE CONTRATISTA no esté en condiciones de realizar la entrega de la obra de acuerdo a lo establecido, deberá dar aviso a LA PARTE CONTRATANTE de manera inmediata.
CLÁUSULA TERCERA. CONTRAPRESTACIÓN POR LA REALIZACIÓN DE LA OBRA
LA PARTE CONTRATANTE se compromete a pagar a LA PARTE CONTRATISTA diariamente la cantidad de $________ (________) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), menos retenciones que por ley deban realizarse.
Dicha cantidad no incluye el pago de los materiales que requiera la obra.
En caso de que LA PARTE CONTRATANTE no esté en condiciones de realizar el pago de acuerdo a lo establecido en este contrato, deberá dar aviso a LA PARTE CONTRATISTA de manera inmediata.
CLÁUSULA CUARTA. FORMA DE PAGO
El pago de la contraprestación establecida se podrá realizar en efectivo, en el domicilio señalado por LA PARTE CONTRATANTE en las declaraciones de este contrato.
En todo caso LA PARTE CONTRATISTA se encuentra obligada a emitir los recibos por los pagos efectivamente realizados por LA PARTE CONTRATANTE, no obstante, será obligación de LA PARTE CONTRATANTE recabar el recibo correspondiente.
CLÁUSULA QUINTA. ÚNICO PAGO
LAS PARTES convienen que el pago establecido en las cláusulas anteriores será la única remuneración que LA PARTE CONTRATISTA recibirá como pago por la realización de la obra, no pudiendo exigir pagos adicionales.
CLÁUSULA SEXTA. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATISTA
LA PARTE CONTRATISTA se obliga a aplicar su capacidad y conocimientos para cumplir satisfactoriamente con la entrega de la obra solicitada. Asimismo se obliga a rendir informes de las actividades desarrolladas en los términos y condiciones que se lo requiera LA PARTE CONTRATANTE, facilitando en su caso, la supervisión de la obra.
Además, LA PARTE CONTRATISTA estará obligada a realizar y ejecutar la obra contratada, ajustándose al precio, a los plazos y a las condiciones establecidas en el presente contrato, respetando la legislación aplicable en materia de protección al consumidor.
Finalmente, se compromete a respetar el conjunto de las obligaciones que este contrato le atribuye, y que no han sido previstas en los párrafos anteriores, ejecutando todos los trabajados que se requieran con la mayor diligencia posible y conforme a los usos profesionales de su actividad, observando en todo momento los plazos establecidos.
CLÁUSULA SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE LA PARTE CONTRATANTE
Constituirán obligaciones DE LA PARTE CONTRATANTE, las siguientes:
a) Cumplir los compromisos de pago con LA PARTE CONTRATISTA, y respetar el conjunto de obligaciones que se establecen en este Contrato;
b) Proporcionar a LA PARTE CONTRATISTA toda información útil para la correcta ejecución de la obra, en particular sobre sus necesidades en relación a la misma y la utilidad que esta debe presentar;
c) Colaborar plenamente con LA PARTE CONTRATISTA con el fin de conseguir una correcta ejecución de la obra.
En caso de no proporcionar la información indicada, o de no colaborar, LA PARTE CONTRATISTA se reserva el derecho de informar por escrito a DE LA PARTE CONTRATANTE de la imposibilidad de respetar los plazos previstos para la ejecución de la obra.
CLÁUSULA OCTAVA. 85288588 88 2888882
285 288555 52885552 852 22 552 52858822 8582558 582525 22252 28858, 225 82 852 22 82 852555 8582558258822 52 2822525 2822882, 2 22 282252 85252822 2225555 85 282555 25585885 52 252522, 252522 828855582 2 858282522.
5822885822222 28 28855 88858855558 58522 85 528222858888555 82258 822 52858822 5 22582528 852 2825 82225522. 225 82 52225825, 88 28 28855 88858855558 5258825 85 822255258822 52 522 2 855828 255852552528, 888255 52 2255 528222858888555 5 28 28855 88858858855 22 8582 52 8222888228 858255828.
28 28855 88858858855 22 55858252 28 52822282 2888258822 582525 52 85558225 8582558 5 25825 52 28 28855 88858855558, 22 885255 52 22 825 5288858828 5 85 52858822 82225582558 852 822825 22 2822 82825522222 828 552885828 2 2 2 52 85 222 2252558 528 5558522, 225 82 852 28 28855 88858855558 22 8255 82288525555 8222 2558525525 2555 282252 222822 82258.
CLÁUSULA NOVENA. 855858588 852 88858858
28 28855 88858858855 22555 528882585 28 25282222 82225522 882 228288555 52 258882, 225 8558858255 52 858 8825822228 855858 8225258828 5 28 28855 88858855558:
a) 225 52588255 85 2855 52 252255 5228882222, 2 225 22 52225582 5 82 2828258552 22 28 25282222 82225522;
b) 225 22 28825855 85 5888528822 528855 52822822 52 85 82225258822 5 85 852 22225 588282 8222 822828522885 52 2822 82225522;
c) 225 858222525 822582828855522222 85 52588258822 52 85 2855; 2
d) 225 2225582 5 82225255 5 28 28855 88858858855 82852 828 5852828 52 85 2855;
2555 828 2228228 5 852 82 5228252 2825 88558585, 28 28855 88858858855 8225288555 225 2885822 5 28 28855 88858855558 28 8285228822222 22 852 2825 5525 828555852, 2555 852 22 52 2252822 52 5822 5858 5588828 2522225 82 852 5 85 5252852 82282225 2 522522, 22 85 8582, 858 2552858 8255282225822228.
555288555852 28 2252822 82258552 22 28 2555522 52225825 28 28855 88858858855, 2225252 22 852225 828 5525222228 2 2552858 225288528 225 28 28855 88858855558, 52225282555 52 252255 2525555 2 22288555 88 5285825 2528252222 2 22 528882585 28 82225522, 2 8225288555 225 2885822 5 28 28855 88858855558 58855 5222528258822.
CLÁUSULA DÉCIMA. DAÑOS Y PERJUICIOS
Queda expresamente convenido que la falta de cumplimiento a cualquiera de las obligaciones que aquí se contraen, y aquellas otras que dimanan de las leyes vigentes, será motivo de rescisión del presente contrato, con el pago de daños y perjuicios que el incumplimiento cause a la contraparte que cumple.
CLÁUSULA DECIMOPRIMERA. FINALIZACIÓN Y RECEPCIÓN
Al finalizar la ejecución de la obra, LA PARTE CONTRATANTE se compromete a recibirla así como a aceptarla, si la misma cumple con todos los requerimientos solicitados. Podrá sin embargo, emitir las reservas que considere necesarias en un periodo de 15 días después de recibida la obra, cuando estime que un aspecto de la obra no cumple con los requerimientos solicitados, o bien, presente algún defecto.
La obra se tendrá por recibida y aceptada, si al finalizar la ejecución, LA PARTE CONTRATANTE toma posesión del bien sin emitir reservas en el periodo señalado.
La transmisión de los riesgos se producirá a partir de la aceptación de la obra. Si fueron emitidas reservas, a partir de que estas hayan sido atendidas por la LA PARTE CONTRATISTA y finalmente aceptadas por LA PARTE CONTRATANTE, salvo que exista retraso en la recepción de la obra, en tal caso, la obra se tendrá por entregada dando aviso por escrito a LA PARTE CONTRATANTE.
La aceptación de la obra no supondrá eximir a LA PARTE CONTRATISTA de las responsabilidades derivadas por vicios ocultos de la obra, de conformidad con la legislación civil vigente.
CLÁUSULA DECIMOSEGUNDA. CONFIDENCIALIDAD
Toda la información que se suministren LAS PARTES, ya sea durante la fase precontractual, de negociación o durante la ejecución de la obra, será proporcionada en términos de estricta reserva y confidencialidad.
CLÁUSULA DECIMOTERCERA. MODIFICACIONES DEL CONTRATO.
El presente Contrato sólo puede ser modificado mediante convenio escrito firmado por las partes contratantes.
CLÁUSULA DECIMOCUARTA. COMUNICACIÓN ENTRE LAS PARTES.
Todo aviso, notificación, requerimiento o comunicación entre LAS PARTES respecto al objeto del presente contrato deberá realizarse por escrito en el domicilio señalado por cada una de ellas.
En caso de que alguna de LAS PARTES cambie su domicilio deberá comunicarlo a la otra, a más tardar cinco días antes de que tenga lugar el cambio de residencia, de lo contrario las notificaciones hechas al anterior domicilio surtirán todos sus efectos. Así mismo, deberá de indemnizar a la otra por los gastos extraordinarios que se lleguen a realizar con motivo de los incumplimientos de las obligaciones de este contrato generados a partir de la falta de comunicación.
CLÁUSULA DECIMOQUINTA. ABROGACIÓN DE ACUERDOS ANTERIORES.
LAS PARTES reconocen y aceptan que este Contrato, sus anexos y sus adiciones constituyen un acuerdo total entre ellas, por lo que desde el momento de su firma dejan sin efecto cualquier acuerdo o negociación previa, prevaleciendo lo dispuesto en este instrumento respecto de cualquier otro contrato o convenio.
CLÁUSULA DECIMOSEXTA. BUENA FE.
LAS PARTES manifiestan que en la celebración del presente contrato no existe error, dolo, violencia o mala fe que pudiera invalidarlo.
CLÁUSULA DECIMOSÉPTIMA. ENCABEZADOS
Los encabezados de las cláusulas utilizados en el presente contrato son meramente demostrativos, sirven para guiar sobre el contenido de las mismas. Bajo ninguna circunstancia se tomarán dichos encabezados como un texto explicativo, y mucho menos limitativo.
CLÁUSULA DECIMOCTAVA. SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y JURISDICCIÓN
LAS PARTES acuerdan que en caso de presentarse diferencias o disputas por virtud de la interpretación, cumplimiento y ejecución del presente Contrato, tratarán razonablemente de resolverlas en forma amistosa, a través de un proceso de mediación y/o conciliación que será voluntario y tendrá un carácter previo a cualquier otro. De continuar la controversia, LAS PARTES se someten voluntaria y expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales que conforme a derecho deban conocer el asunto en razón del lugar en el que es firmado el contrato, con renuncia a su propio fuero en caso que este les aplique y sea procedente por razón de domicilio, vecindad, o por cualquier otra naturaleza.
Leído que fue el presente contrato y enteradas las partes del contenido y alcances de todas y cada una de las cláusulas del mismo, lo firman de común acuerdo en ____________________ a ________.
______________________________
________
______________________________
________
Conteste la pregunta y haga click en "Siguiente paso".
El documento se va redactando en base a tus respuestas: se añaden o se eliminan artículos, se modifican párrafos, se cambian palabras...
Al finalizar, recibirás el documento de forma inmediata en los formatos Word y PDF. Entonces podrás abrir el documento Word para modificarlo y volver a utilizarlo cómo y cuando quieras.
