Alt Yüklenici Sözleşmesi

ALT YÜKLENİCİ SÖZLEŞMESİ

Bundan sonra Sözleşme olarak anılacak işbu Alt Yüklenici Sözleşmesi metni, ekleri ile birlikte bir bütün arz eder ve aşağıda yazılı taraflar arasında, aşağıda belirtilen tarih itibariyle yürürlüğe girer. Sözleşme metnindeki hükümler ile sözleşmenin ekleri arasında çıkabilecek her türlü ihtilaf durumunda işbu ana sözleşme maddeleri geçerli olacaktır.

Madde 1 - TARAFLAR VE TEBLİGAT

1.1 - Bir tarafta ________ adresinde mukim ________ (bundan sonra "YÜKLENİCİ" olarak anılacaktır) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili ile diğer tarafta ________ adresine kayıtlı ________ (bundan sonra "ALT YÜKLENİCİ" olarak ifade edilecektir) temsilen aşağıda isim ve imzası bulunan yetkili arasında, aşağıda yazılı şartlar dahilinde hizmet verilmesi hususunda bu anlaşmaya varılmıştır. Yüklenici ve Alt Yüklenici bireysel olarak "Taraf" ya da toplu olarak "Taraflar" olarak anılabilir.

1.2 - Her iki taraf da belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Yukarıda yazılı adresler, işbu Sözleşme' nin uygulanmasında, tarafların kanuni tebligat adresleri olarak kabul edilecektir. Taraflardan birinin tebligat adresinde değişiklik olması halinde, yeni tebligat adresi diğer Taraf' a bir hafta içerisinde yazılı olarak bildirilecektir. Adres değişikliğinin, belirlenen sürede bildirilmemesinden dolayı oluşabilecek yükümlülüklerden, adresi değişen Taraf sorumludur.

1.3 - İşbu Sözleşme'ye uygun olarak verilmesi gerekli veya verilmesine izin verilen her türlü bildirim, talep, istek, ihtarlar ve diğer bildirimler, işbu sözleşmede belirtilen Taraf adreslerine teyitli faks ve iadeli taahhütlü mektup yolu ile belirtilen Taraflara ait adreslere yazılı ve Türkçe yapılır. Tarafların bu ihtarları aldığı tarih, ihtarın yapıldığı tarih olarak kabul edilir. İlgili Taraf'ı temerrüde düşürmek veya Sözleşme'yi feshetmek için yapılacak tüm bildirimler Türk Ticaret Kanunu Madde 18/III uyarınca noter aracılığıyla yapılacaktır.

Madde 2 - TANIMLAR

2.1 - İş bu alt yüklenici sözleşmesinde;

2.1.1 - "Ana Sözleşme"; İşveren ve Yüklenici arasında ________ tarihinde akdedilmiş olan yapım sözleşmesidir.

2.1.2 - "Fikri Mülkiyet Hakları"; her türlü telif hakkı ve ilgili haklar, patentler, buluş hakları, tescilli tasarımlar, veritabanı hakları, tasarım hakları, topografi hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ticari adlar ve alan adları, ticari sırlar, patentlenmemiş bilgi -birikim hakları, mahremiyet hakları ve her nitelikte tüm diğer fikri veya sınai mülkiyet hakları ve bu haklara ilişkin tüm başvurular (veya başvuru hakları) ve yenilemeler veya uzatmalar ve dünyanın herhangi bir yerinde halen var olan veya gelecekte var olacak benzer veya denk tüm haklar veya korunma biçimleri anlamına gelir;

2.1.3 - "Gizli Bilgi"; taraflardan herhangi birince yazılı olarak gizli olduğu belirtilen veya İş sahibine veya (duruma göre) işverene veya yükleniciye ait işletme, işler, mali bilgiler, mülkler, varlıklar, ticaret uygulamaları, Mallar/Hizmetler, yatırımlar, ticari sırlar, Fikri Mülkiyet Hakları, bilgi -birikimi, personel ve müşteriler ile ilgili bilgiler dahil (nasıl aktarıldığından veya hangi ortamda saklandığından bağımsız olarak) gizli olarak değerlendirilmesi gereken tayin edilmiş herhangi bir bilgi ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesindeki tüm kişisel veriler ve kritik kişisel veriler anlamına gelir;

2.1.4 - "İş/ Proje"; Alt Yüklenicinin bu Sözleşme ile ifa etmeyi üstlendiği İşler ve projeler anlamına gelir.

2.1.5 - "İşveren"; aşağıda unvan ve adresi belirtilen kişidir:

İşveren: ________

Adres: ________

2.1.6 - "Proje Çıktıları"; Alt Yüklenicinin, bu Sözleşme ile ifa etmeyi üstlendiği İşler'in bir parçası olarak sağladığı veya geliştirdiği tüm Dokümanlar, ürünler ve materyaller anlamına gelir.

2.1.7 - "Ücretler"; Bu sözleşmede yer aldığı şekliyle Yüklenici tarafından Alt Yükleniciye yapılan, ödemeler, ücretler ve diğer ödenebilir miktarlardır.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

3.1 - İşbu sözleşme ________ tarihinde başlayıp ________ tarihinde herhangi bir bildirim yapılmaksızın kendiliğinden sona erer.

Madde 4 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

4.1 - Bu Sözleşmenin konusu, Yüklenici tarafından ödenen aşağıda belirtilen bedel karşılığında, Alt Yüklenici tarafından aşağıdaki İşler'in/ Projeler'in ifa edilmesidir:

________

4.2 - Alt Yüklenici fiziken yerine getirilmesi gereken İşler'i aşağıda belirtilen konumda, doküman üzerinden gerçekleştirilebilecek İşler'i ise ofisinde ifa edecektir:

________

Madde 5 - ÜCRETLER

5.1 - İş bu Sözleşme kapsamında Yüklenici tarafından Alt Yüklenici'ye ödenecek Ücret aylık________ TL (________) + KDV'dir.

5.2 - Yüklenici, Ücret'i Alt Yüklenici'nin aşağıda belirtilen bankaya ve hesaba yatıracaktır.

Banka: ________

Hesap Numarası: ________

IBAN: ________

5.3 - Yüklenici, Alt Yüklenici tarafından düzenlenecek faturanın/ hakedişin kendisine tebliğinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Ücret'in ödemesini yapmalıdır.

5.4 - Yüklenici (iyi niyetle itiraz edilen herhangi bir tutar dışında) gereğince vadesi gelen ve ödenecek herhangi bir tutarı son ödeme tarihinde ödemezse, Alt Yüklenici, bu tür her geç ödeme miktarına ticari avans faizi oranında gecikme faizi uygulayabilir. Bu faiz, ödeme tarihinden itibaren, ödemenin fiilen yapıldığı tarihe kadar tahakkuk edecektir.

5.5 - Alt Yüklenici, İşler tamamlandıktan sonra, SGK ilişkisiz belgesini ve vergi borcu yoktur belgesini Yüklenici'ye sunmayı kabul etmiştir.

Madde 6 - TEMİNAT

6.1 - Alt Yüklenici, aşağıda belirtilen teminatları Yüklenici'ye sunmayı kabul, beyan ve taahhüt etmiştir:

________

6.2 - Teminat,İş'in tamamlanmasından sonra 30 gün içinde Alt Yüklenici'ye iade edilecektir.

6.3 - Bu Sözleşme uyarınca Alt Yüklenici'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle bir zarar doğması halinde, Yüklenici zararını teminattan mahsup edebilir.

Madde 7 - GECİKME CEZASI

7.1 - İşbu Sözleşme kapsamındaki İşler'in, Alt Yüklenici'nin eylem, işlem, ihmal veya kusurundan kaynaklanan nedenlerle Sözleşme'de belirtilen sürede tamamlanamaması durumunda Alt Yüklenici, Yüklenici'ye Ücret'in binde 1'i oranında günlük gecikme cezası ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 - Cezalar Alt Yüklenici'nin en yakın ödemesinden veya her türlü teminatından mahsup edilecektir. Gecikmeye ilişkin gecikme cezasının veya para cezasının uygulanması, Alt Yüklenici'nin işbu Sözleşme'de belirtilen yükümlülüklerinden ibra edildiği anlamına gelmez.

Madde 8 - YÜKLENİCİ'NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1 - Yüklenici, alt yüklenicinin işe başlaması için gerekli koşulları sağlayacaktır.

8.2 - Alt Yüklenici'yeİşler'in ifa edileceği adrese erişim ve giriş izni sağlamayı kabul eder.

8.3 - Yüklenicinin alt yüklenicinin çalıştıracağı personeli seçme gibi bir hak ve yetkisi yoktur. Bununla beraber, Yüklenici'nin bir gerekçe ile talep etmesi halinde Alt Yüklenici, değiştirilmesi talep edilen personeli, aynı nitelikleri haiz bir başka kişi ile değiştirecektir.

8.4 - Yüklenici'nin sorumluluklarını düzenleyen bu maddenin sözlü olarak, zımnen ya da teamül yolu ile de olsa ıslahı mümkün olmayıp ancak yazılı şekilde değişiklik yapılabilir. Yüklenici'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle alt yüklenicinin zarar görmesi halinde Yüklenici bu zararı tazmin edecektir.

Madde 9 - ALT YÜKLENİCİ'NİN GENEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ

9.1 - Alt Yüklenici iş bu sözleşme hükümlerine uygun olarak makul bir beceri, dikkat ve dirayetle ve Yüklenici'nin makul talimatlarına göre hizmetleri yerine getirecek ve iş bu Sözleşme'de yer alan borcuna uyabilmesi için yeterli kaynak tahsis edecektir.

9.2 - Sözleşme ve eklerinde belirtilen sürelerde, hizmet kapsamındaki işleri tamamlayacak, gerekli tüm iş ve işlemleri yerine getirecektir. Alt Yükleniciye bildirilen noktalarda ve tarihte varsa Proje Çıktılarını teslim edecektir (zaman hizmetlerin yerine getirilmesi için esaslı unsurdur).

9.3 - Alt Yüklenici işin ifasında Yüklenici'den bağımsızdır. İşin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü sorumluluk Alt Yükleniciye aittir. Alt Yüklenici, kendisinin veya istihdam ettiği personelin işin yapılması sırasında Yüklenici'ye, İşveren'e veya herhangi bir üçüncü kişiye verilecek zararlardan da sorumlu olacaktır.

9.4 - Sözleşmeyle ilgili, tüm iş ve işlemler ile tüm promosyonel aktivitelerde veya tanıtım faaliyetlerinde iş sahibinin önceden yazılı onayını alacak, ve her zaman bu tür iş, işlem, aktivitelerde veya tanıtımlarda Yüklenici'nin makul talimatlarına uygun hareket edecektir.

9.5 - İş bu Sözleşmenin süresi boyunca Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerine ilişkin olarak sigorta koruması alacak ve muhafaza edecek olup, istendiğinde, bu tür sigortanın bulunduğunu iş sahibine ispatlayacaktır.

Madde 10 - DENETİM VE AYIPLARIN GİDERİLMESİ

10.1 - Yüklenici, Sözleşme kapsamında yapılan İşler'i, İşler'in her safhasında veya gerek gördüğü zamanlarda ve sürelerde denetleme veya üçüncü kişilere denetletme hakkına sahiptir. Denetleme sonucu uyuşmayan test sonuçları olması durumunda maliyeti Alt Yükleniciye ait olmak üzere, Alt Yüklenici'den tekrar test yapmasını ve/veya gerekmesi halinde ücretsiz değişim yapmasını isteme hakkı bulunacaktır.

10.2 - Sözleşme'de belirtilen İşler'de, Yüklenici veya yetkilendirdiği şahıs veya firma tarafından tespit edilen herhangi bir noksan veya kusurlu malzeme, tasarım, işçilik, inşaat, imalat montaj vs. saptanırsa Alt Yüklenici, Yüklenici'nin belirtmiş olduğu süre içerisinde ve bedelsiz olarak gerekli bakım, onarım, yenisiyle değiştirme veya yenilemeyi yapmak zorundadır.

10.3 - İşler'in ifası sırasında, Yüklenici tarafından, herhangi bir imalatın Sözleşme'ye aykırı olduğu, yetersiz ve/veya kusurlu olduğu ve/veya İşler'in ifasında kullanılan malzemenin ve/veya ekipmanın işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara aykırı olduğu ve/veya bunlara dair emare görüldüğünde, Yüklenici'nin yazılı talimatı üzerine ilgili kısımdaki imalat faaliyeti derhal durdurulacaktır. Şüpheli durumun araştırılması ve söz konusu aykırılığın saptanması ile ilgili yapılacak kırma, sökme gibi işlemlere ve gereken testlere, Alt Yüklenici tarafından herhangi bir gecikmeye mahal vermeksizin derhal başlanacaktır. Yapılan inceleme sonucunda tesis, malzeme, ekipman ve/veya imalatın işbu Sözleşme'de belirtilen şartlara aykırı olarak hatalı, noksan yetersiz ve/veya kusurlu olduğu tespit edilirse, Alt Yüklenici, Yüklenici tarafından verilen süre içinde söz konusu hatalı, noksan yetersiz ve/veya kusurlu tesis, ekipman, malzeme ve/veya imalatı söküp her türlü masraf ve sorumluluk kendisine ait olmak üzere işbu Sözleşme'ye uygun olarak yeniden ifa edecektir. Bu durumda Alt Yüklenici'ye ek süre verilmez.

10.4 - Ayıpların giderilmesine ilişkin her türlü demontaj, yenileme, onarım ve düzeltme masrafları, ayıplı malzeme ve/veya İş'in Saha'dan uzaklaştırılması, bunlara ilişkin her türlü vergi, resim, harç, nakliye bedelleri ve sair bedeller ile bu nedenle İş'te meydana gelebilecek gecikmelerin sorumluluğu Alt Yüklenici'ye ait olacaktır.

10.5 - Alt Yüklenici, işbu Sözleşme kapsamında yapacağı tüm İşler'in ayıpsız olacağını, bu kapsamda kullanılan veya üretilen ekipman ve/veya malzemenin ve/veya işçiliğin kusurlu veya ayıplı olması durumunda bunları bu maddeye uygun şekilde derhal gidereceğini, Yüklenici'nin Sözleşme'den ve Mevzuat'tan doğan tüm haklarının saklı olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

10.6 - Alt Yüklenici Yüklenici'nin söz konusu ayıp nedeniyle uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tutarı Yüklenici'nin ilk yazılı ihtarı üzerine nakden giderecektir.

10.7 - Ayıplı imalat/uygulama veya ürün ve bunların telafisi konusunda Yüklenici'nin tespit ve görüşleri esastır.

Madde 11 - ALT YÜKLENİCİ' NİN PERSONELİ

11.1 - Alt Yüklenici Sözleşme'nin ifa edilmesi ve yerine getirilmesi için gerektiğinde bir veya birden fazla çalışan istihdam edecek ve Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Yüklenici herhangi bir nedenle bir İlgili Kişinin değiştirilmesini isterse, Alt Yüklenici derhal bu isteğe uyacak ve Yüklenici tarafından özellikleri uygun görülecek bir kişiyi atayacaktır.

11.2 - Alt Yüklenicinin istihdam ettiği personelin her türlü ücret, fazla mesai, yıllık izin alacağı, tatil gündelikleri, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı alacaklarından Alt Yüklenici sorumludur.

Madde 12 - ALT-ALT YÜKLENİCİLERE AİT BİLGİ VE SORUMLULUKLAR

12.1 - Alt Yüklenici, Yüklenicinin önceden yazılı onayı olmadan Sözleşme'nin bir kısmını ya da tamamını ifa etmek için bir Alt -alt yüklenici kullanamaz. Bu işte Alt -alt yükleniciler çalıştırılmayacak olup; hizmetler Alt Yüklenici tarafından bizzat istihdam ettiği personel vasıtasıyla verilecektir. Yüklenici izin verse dahi, Sözleşme konusunun tamamı hiçbir şekilde bir başka kişiye devredilemez.

12.2 - Eğer Yüklenici izin verirse, Alt Yüklenici Sözleşme'nin, ulusal ve tekniğin modern standartlara uygun bir Alt -alt yüklenici tarafından ifa edilmesinden sorumlu olacaktır, ve Alt Yüklenici Sözleşme hükümleri bu kişilere uygulanabilir olduğu ölçüde, bu kişilerin Sözleşme hükümlerine uymasını sağlayacaktır. Alt -Alt yüklenicinin görevlendirilmiş olmasına bakılmaksızın, Alt Yüklenici, Yüklenici'ye ve İşveren'e tamamen sorumlu kalmaya devam edecek ve (nasıl gerçekleşirse gerçekleşsin) Sözleşme'nin ifası sırasındaki tüm fiil ve ihmallerden sorumlu olacaktır.

Madde 13 - İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞ KAZALARI

13.1 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için yeterli sayıda personel istihdam edecektir. Alt Yüklenici, hem kendi hem alt Alt Yükleniciler üzerinden çalıştıracağı işçilerin iş sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin ilgili Mevzuattan kaynaklanan düzenlemelere uymak, tüm tedbirleri almak, iş güvenliği uzmanı, hekim ve sağlık personeli görevlendirmek, çalışanlarına işin özelliğine ve standartlara uygun kişisel koruyucu malzemelerin, koruyucu aksam ve teknolojileri temin ve teslim etmek, kullanımına dair bilgi vermek, çalışanlarını gerek bulunacakları mahallin arz ettiği riskler ve gerekse işin ifası halindeyken riayet edilmesi gereken güvenlik tedbirleri ile kurallar hakkında eğitime tabi tutmak, çalışanlarına işbaşı ve mesleki eğitimleri vermek, işe ehil ve her açıdan müsait personel görevlendirmek, çalışmalar esnasında uyarıcı ikaz edici levhaları eksiksiz olarak bulundurmak, işin ifasında kullanılacak elektrik, teknik ve mekanik ekipmanların periyodik kontrollerini yaptırmak, çalışanlarının koruyucusuz ve kontrolsüz ekipman kullanmamasını temin etmek ve çalıştırdığı işçilerin de iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin yasal düzenleme ve tedbirlere uymasını sağlamakla yükümlüdür.

13.2 - Alt Yüklenici gerek çalışanlarını gerekse kullandığı ekipmanların ve gerçekleştirdiği her türlü imalatın güvenliğini sağlayacak ve bunları her türlü dış etkenlerden koruyacak tedbirleri alacaktır. Yine Alt Yüklenici her ne sebeple olursa olsun, üçüncü kişilerin izinsiz bir şekilde Saha'ya girmesini önleyecektir. Bu konuda fiilen ve hukuken mümkün olduğunda mevzuat çerçevesinde özel güvenlik şirketi ile çalışılabilecektir. Alt Yüklenici, Yüklenici'nin İş Yeri'nin güvenliğini sağlamak konusunda herhangi bir yükümlülüğü olmadığını kabul eder.

13.3 - Alt Yüklenici; ilgili İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatında öngörülen her türlü önlemin yanında, o İş Yeri'nde iş güvenliğini sağlamak için gerekli olan ve bilimin, tecrübenin, teknolojinin imkan verdiği her türlü önlemi, mevzuatta hükme bağlanmamış olsa da almakla yükümlüdür. Bu amaçla Alt Yüklenici, İş Yeri'nde iş sağlığı ve güvenliği organizasyonunu kurmak, iş kazası ve meslek hastalığı risklerini tespit etmek ve bunlara karşı tedbir alınmasını sağlamak zorundadır. Alt Yüklenici tarafından Saha'da bulunabilecek birden fazla Alt Alt Yüklenici faaliyetlerinin birbirini olumsuz etkilememesi ve sağlık ve güvenlik konularında güvenlik ve koruma prensiplerinin uygulanmasında koordinasyonu sağlayacak, sağlık ve güvenlik planının hazırlanmasını ve uygulanmasını koordine edecek, İş Yeri'nde güvenli bir şekilde çalışılmasını sağlamak üzere gerekli kontrollerin yapılmasını koordine edecek, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilgili, A sınıfı, mevzuatın izin vermesi durumunda B ve/veya C sınıfı iş güvenliği uzmanlık sertifikasına haiz ilgili yönetmelik uyarınca yeterli sayıda iş güvenliği uzmanını, ilgili mevzuatın tüm gereklerini sağlayacak şekilde görevlendirecek, İş'in yapılması sırasında Saha'da bulunması gereken iş güvenliği uzmanlarını İş'in başında hazır bulunduracaktır. İş güvenlik uzmanlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca da görevlendirildiğini gösteren belge, temininin akabinde ivedilikle Yüklenici'ne sunulacaktır.

13.4 - Alt Yüklenici, İş'in devamı sırasında İş Yeri'nde yapılacak çalışmalar nedeniyle, Alt Alt Yüklenici işçileri de dahil olmak üzere Saha'da çalışan bütün işçiler ile çevre halkının kazaya uğramalarını, zarar görmelerini ve İşler'de zarar ve hasar meydana gelmesini önleyici tedbirlerin alınmasını sağlayacak ve gerekli eğitimleri düzenleyecektir.

13.5 - Alt Yüklenici ve Alt Alt Yükleniciler, çalışanlara İş Yeri'nde kullanılan araç, gereç ve makinelerle patlayıcı maddelerin yol açabileceği kazalardan korunma usulleri ve tedbirleri konusunda gerekli iş sağlığı ve güvenliği eğitimini verecektir. Alt Yüklenici, kendi işçileri ve Alt Alt Yüklenici işçilerinin yapacağı iş ve kullanacağı ekipman ve malzeme ile ilgili iş güvenliği eğitimi almadan, gerekli kişisel koruyucu malzeme ile teçhiz edilmeden çalıştırılmamasını sağlamakla yükümlüdür.

13.6 - Alt Yüklenici tarafından kendi işçileri ve Alt Alt Yüklenici işçilerinin karışacakları güvenlik ve sağlık konularında kayıplı ve kayıpsız tüm kaza ve olaylara ilişkin kayıtlar tutulacak ve kaza veya olayın meydana gelmesinden itibaren sözlü olarak derhal ve en geç 24 saat içerisinde yazılı olarak Yüklenici'ne bildirecektir. Kaza halinde Alt Yüklenici tarafından kanunun emrettiği süre içinde yetkili kurumlara yasal bildirimler yapılacak ve yapılan yazılı bildirimin ve ekindeki evrakın (ifade, olay yeri krokisi vb.) bir örneği Yüklenici'ne sunulacaktır.

13.7 - Alt Yüklenici, kendisini ayrıca ikaza gerek kalmaksızın gerekli tüm emniyet tedbirlerini almaya mecburdur. İş'i anahtar teslim yapmayı üstlenen Alt Yüklenici ve Alt Alt Yüklenicileri, iş güvenliğinin sağlanmasından müşterek ve müteselsilen sorumludur. İş güvenliğinin sağlanması konusunda Yüklenici'ne düşebilecek yükümlülüklerin tümü Alt Yüklenici tarafından üstlenilmiştir ve Alt Alt Yükleniciler'in de bu yükümlülüklere riayet edeceği Alt Yüklenici tarafından taahhüt edilmiştir. Bu itibarla taahhüdün yerine getirilmesinde gerek ihmal, dikkatsizlik ve tedbirsizlikten ve gerekse ehliyetsiz işçileri kullanmaktan veya herhangi bir sebepten meydana gelecek kazadan kusuru olmasa bile tamamen Alt Yüklenici sorumludur.

13.8 - Alt Yüklenici bu madde altındaki yükümlülüklerinin Alt Alt Yükleniciler ve kendi taahhüdü altında hizmet aldığı gerçek ve tüzel üçüncü şahıslar tarafından da yerine getirilmesini sağlamakla sorumludur.

13.9 - Alt Yüklenici'nin veya herhangi bir Alt Alt Yüklenici'nin emrinde çalışan bir işçinin veya üçüncü kişilerin bir kişinin bir kaza geçirmesi ve kaza sonucunda maddi veya manevi zarar görmesi halinde, Yüklenici, hukuken ödenebilecek her türlü zarar ve ziyan tazminatından hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır. Alt Yüklenici, bu gibi zarar ve tazminat taleplerinden ve bunlara bağlı her türlü kovuşturma, maliyet, bedel ve masraflardan Yüklenici'ni sorumlu tutmayacaktır. Alt Yüklenici, Yüklenici'nin uğrayabileceği her türlü talep, zarar, maliyet ve masraftan Yüklenici'ni masum tutacak ve Yüklenici'nin herhangi bir zarara uğraması durumunda Alt Yüklenici, söz konusu zararın Yüklenici tarafından kendisine yazılı olarak bildirilmesini takiben derhal ve nakden Yüklenici'ne ödeyecektir. Alt Yüklenici, İşler'in yapılması esnasında herhangi bir iş kazası meydana gelmesi durumunda bir zarar ortaya çıkıp çıkmadığına bakılmaksızın derhal Yüklenici'ni ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarını bilgilendirecektir.

13.10 - Alt Yüklenici hiçbir suretle sigortasız, 18 (on sekiz) yaşını doldurmamış, işbaşı eğitimi yaptırılmayan, İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimine tabi tutulmayan, sağlık raporu ile işe uygunluğu belgelendirilmeyen, görevinin gerektirdiği ehliyet/sertifika/ruhsat gibi belgelere sahip olmayan işçi çalıştırmayacaktır. Alt Yüklenici gerek kendisi gerekse Alt Alt Yüklenici tarafından istihdam edilen yabancı personel için çalışma izni ve oturma izni fotokopisini beyan etmek zorundadır.

13.11 - İşbu Sözleşme kapsamında Alt Yüklenici tarafından hem doğrudan hem Alt Alt Yüklenicileri üzerinden görevlendirilecek olan tüm personelin sorumluluğu Alt Yüklenici'ye aittir. Alt Yüklenici, hem doğrudan hem Alt Alt Yüklenicileri üzerinden görevlendiği personel için Yüklenicinden ücret, fazla çalışma ücreti, kıdem-ihbar tazminatı, iş kazasından doğan her türlü tazminat, işe başlatmama tazminatı ve boşta geçen süre ücreti ya da herhangi bir ödeme ve sosyal külfet talebinde bulunmayacağını, görevlendirdiği personelin Yüklenicinden bu yönde talebi olması halinde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu, Yüklenici'ne karşı ileri sürülebilecek tüm taleplerden Yüklenici'ni koruyacağını peşinen kabul ve beyan eder. Alt Yüklenici, görevlendirdiği personeli bu hususta bilgilendirmek ile mükelleftir. Yüklenici'nin herhangi bir sebeple, Alt Yüklenici personeline yahut bu personel ile ilgili olarak meslek birliği ya da resmi ve idari mercilere bir ücret, tazminat, idari para cezası ve sair nam altında bir ödeme yapması halinde, Alt Yüklenici bu bedeli Yüklenici'ne derhal nakden ve defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

13.12 - İş bu sözleşme kapsamında yapılmakta olan işin (hizmetin) imali sırasında meydana gelebilecek her türlü iş kazalarından doğan hukuki ve cezai sorumluluk tamamı ile Alt Yükleniciye aittir. Bu nedenle olabilecek her türlü iş kazası ile ilgili idari ve adli makamlara karşı verilecek her türlü bilgi ve ifadeler Alt yüklenici tarafından verilir. Yüklenici' nin bu konuda hiçbir yükümlülüğü yoktur.

Madde 14 - SİGORTALAR

14.1 - Alt Yüklenici ile Sözleşme'nin imzalanmasına takiben iki hafta içerisinde montaj all risk – işveren mali mesuliyet – 3. Şahıs mali mesuliyet sigortaları Alt Yüklenici tarafından tanzim edilecektir. Poliçelerin tanzimi aşamasında veya hasar anında, Alt Yüklenici ile ilgili bilgi ve belge gerekir ise Alt Yüklenici, ivedi bir şekilde talep edilen bilgi ve belgeleri Yüklenici'ne teslim edecektir. Talep edilmesi halinde poliçelerin taslakları veya kopyaları, Yüklenici ile paylaşılacaktır.

Madde 15 - SÖZLEŞMENİN DEVRİ

15.1 - Tarafların yazılı muvafakatı alınmadan bu sözleşmenin tümünün ya da bir bölümünün üçüncü şahıs veya kuruma devri yapılamaz. Muvafakat alınmaksızın devir yapıldığı taktirde karşı taraf sözleşmeyi feshedebilir.

Madde 16 - VERGİ VE DİĞER GİDERLER

16.1 - Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin her türlü ulaşım, iaşe ve ibate giderleri ve iş kıyafeti gibi bütün giderler Alt Yüklenici tarafından ödenecektir. Alt Yüklenicinin teklif aşamasında, tüm bu giderleri öngördüğü ve bu maliyetleri de Ücretin içinde mütalâa ettiği kabul edilir.

16.2 - Sözleşmenin yapılması ve uygulanması ile ilgili (KDV' ye ilişkin düzenlemeye sözleşmenin Ücret başlığı altında ayrıca yer verilmiştir.) her türlü harç ve vergiler Taraflar'ca eşit olarak ödenecekitir.

Madde 17 - SÜRE UZATIMI VERİLEBİLECEK HALLER VE ŞARTLAR

17.1 - Aşağıdaki hususların meydana gelmesi halinde, Yüklenici, Alt Yüklenici'ye bildirerek süre uzatımına gidebilir. Süre uzatımı, meydana gelen hususun işe tesir derecesi dikkate alınarak tespit edilir.

17.1.1 - İşveren'in veya Yüklenici'nin sebep olduğu ve işin gecikmesine neden olan hallerin meydana gelmesi.

17.1.2 - Yüklenicinin ödemelerinde vaki olacak gecikmeler.

17.1.3 - İşveren tarafından yapılacak tadilatlar ile ilave işlerin ve işin keşfini artıran uygulamaların yapılması.

Madde 18 - MÜCBİR SEBEPLER

18.1 - İş bu sözleşme çerçevesinde bir olayın mücbir sebep sayılabilmesi için, olaydan etkilenen tarafın gerekli özen ve dikkati göstermiş ve önlemleri almış olmasına karşın ortaya çıkan olayın, önlenemeyecek, kaçınılamayacak veya giderilemeyecek olması ve bu durumun, sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerin yerine getirilmesini zaman ve/veya maliyet açısından önemli ölçüde veya tamamen olumsuz yönde etkilemesi gerekir.

18.2 - İş bu Sözleşme' nin devamına engel teşkil eden doğal afetler, kanuni grev, genel salgın hastalık, kısmi veya genel seferberlik ilanı, savaş, terör gibi olaylar, meydana geldikleri tarihi izleyen on beş (15) gün içinde Karşı Taraf tarafından diğer Taraf 'a yazılı olarak bildirimde bulunulması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi kaydıyla, taraflardan kaynaklanmayan ve taahhüdün yerine getirilmesine engel teşkil eden ve tarafların bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmediği durumlar olarak tespit edilen mücbir sebep halleri olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden dolayı taraflar sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir. Bu durumda Sözleşme' nin feshedilmesi halinde, tarafların herhangi bir tazmin yükümlülüğü ortaya çıkmayacaktır.

Madde 19 - KUSURDAN DOĞAN SORUMLULUK

19.1 - Alt Yüklenici, taahhüdü çerçevesinde kusurlu veya standartlara uygun olmayan malzeme seçilmesi, verilmesi veya kullanılması, tasarım hatası, uygulama yanlışlığı, denerim eksikliği, taahhüdün sözleşme ve şartname hükümlerine uygun olarak yerine getirilmemesi ve benzeri nedenlerle ortaya çıkan zarar ve ziyandan doğrudan sorumludur.

19.2 - Verilen hizmet veya yapılan iş sonucu ortaya çıkan ayıp sebebiyle Alt Yüklenicinin sorumlu olduğu hallerde Yüklenici, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesindeki seçimlik haklardan birini kullanabilir.

19.3 - Verilen hizmet veya yapılan iş dolayısıyla ortaya çıkan sonucun ayıplı olması, Alt Yüklenicinin açıkça yaptığı ihtara karşın, Yüklenici' nin verdiği talimattan doğmuş bulunur veya herhangi bir sebeple Yüklenici' ye yüklenebilecek olursa Yüklenici, Türk Borçlar Kanunu' nun 475. maddesinden doğan haklarını kullanamaz.

Madde 20 - GARANTİ

20.1 - Alt Yüklenici Sözleşme kapsamında verilecek hizmetlerin, yapılan İşler'in ve varsa Proje Çıktılarının;

20.1.1 - Sözleşme'ye uygunluğunu;

20.1.2 - Türkiye'de uygulanabilir tüm mevzuat anlamında tatmin edici kaliteye sahip olduğunu ve Yüklenici tarafından önerilen veya İşveren tarafından yükleniciye belirtilen tüm amaçlara uygun olduğunu;

20.1.3 - Varsa tasarım, malzeme ve işçiliğinde herhangi bir kusur bulunmadığını ve verilen hizmetin tüm uygulanabilir kanun, yönetmelik ve mevzuat hükümlerine uygun olduğunu garanti eder. Aynı garanti, sağlanacak hizmetler için de geçerlidir.

20.1.4 - Alt Yüklenici gerçekleştirilen İşler ya da yapılan Projenin yukarıda sayılan şartlara uygun kalacağını İşler'in bitiminden itibaren 2 (iki) yıl süre için garanti eder.

Madde 21 - 25585 25255855 8852885 55 55885 885288

21.1 - 58825'82 82588 2528528255, 882 852822888'282 82 225822288258282 2225525 222855828 582582582 252288 82 2588 5528558 2225 852888 28285 82 55252 58258258 858588'282 2.288 2555288 52558285 852822888'22 582285. 882 852822888, 88 85 52282822'52 5522282222 58522 255888828255 852855 5225825228 5528558 852822888'22 528522282828 25858, 82252 82 2555552 22288285.

21.2 - 5882582 225822828285882288 885588255 858885285582 25258528558 858588555 5858 552888 58258 25828222 552525 852528258 522585285.

Madde 22 - GİZLİLİK

22.1 - İşbu Madde' nin amacı bakımından; 'Bilgi Açıklayan Taraf'; diğer tarafa Gizli Bilgiler açıklayan veya diğer tarafın Gizli Bilgilerini öğrendiği taraftır; ve 'Bilgi Alan Taraf'; diğer tarafa ilişkin Gizli Bilgileri alan taraftır.

22.2 - Bilgi Alan Taraf, işbu Sözleşme kapsamında veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak aldığı tüm Gizli Bilgilerin aşağıdaki şekilde kullanılmasını sağlamak için gerekli tüm önlemleri alır:

22.2.1 - Sadece bu şekilde personeline ve işbu Sözleşmenin ifası için kesinlikle gerekli olduğu için işbu Sözleşme ile bağlantılı olarak danıştığı profesyonel müşavir ve danışmanlara ve sadece işbu Sözleşmenin ifası için gerekli olduğu ölçüde verilmesini;

22.2.2 - Gizli tutulmasını ve (Bilgi Açıklayan Tarafın önceden yazılı izni olmaksızın) açıklanmamasını veya Bilgi Alan Taraf veya onun personelinin herhangi bir üyesi veya profesyonel müşavirleri ve danışmanları tarafından işbu Sözleşmenin amaçları dışında kullanılmamasını.

22.3 - Yüklenici, Yüklenici 'nin Ekibinin tüm üyelerinin veya profesyonel müşavir ve danışmanların, Yüklenici' nin işbu Sözleşme kapsamındaki gizlilik yükümlülüklerinden haberdar olmalarını sağlar.

22.4 - İşbu madde aşağıdaki şekilde herhangi bir Gizli Bilgi için geçerli değildir:

22.4.1 - (işbu Madde' nin ihlali yoluyla olmaksızın) halka açık olan veya halka açık hale gelen;

22.4.2 - Bilgi Açıklayan Taraftan almadan önce, açıklanması bakımından kısıtlama olmaksızın Bilgi Alan Tarafın elinde bulunan;

22.4.3 - Bu bilgiyi yasal olarak edinmiş olan ve açıklanmasını kısıtlayan bir yükümlülüğü bulunmayan bir üçüncü taraftan alınmış olan;

22.4.4 - Bilgi Alan Tarafın üzerindeki hukuki, yasal veya siyasi bir yükümlülük gereğince açıklanması gereken.

22.5 - Tarafların işbu Madde' ye uymaması halinde, taraflar işbu Sözleşmeyi yazılı bildirimde bulunarak derhal geçerli olmak üzere feshetme hakkını saklı tutar.

22.6 - İşbu Madde' nin hükümleri, ne şekilde olursa olsun, işbu Sözleşmenin feshinden sonra da geçerliğini korur.

Madde 23 - KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

23.1 - Alt Yüklenici bu Sözleşme'nin uygulanması nedeniyle ve uygulanması sürecinde Yüklenici'nden öğrendiği, elde ettiği veya elde edeceği tüm kişisel verileri hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, yalnızca işbu Sözleşme'nin ifası amacıyla ve bu amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak işleyeceğini ve yalnızca amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edeceğini taahhüt eder. Bu kapsamda Alt Yüklenici, Yüklenici yetkilileri, çalışanları ve danışmanlarının kişisel verilerini; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına uygun olarak işleyeceğini, Mevzuat'a uygun olarak saklamayı, veri güvenliğini sağlayacağını ve bu konuda yeterli önlemi alacağını, veri sahibinin ve Yüklenici'nin izni olmaksızın yurt içinde ve yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarmayacağını, aktarılma amacı dışında başka bir amaçla kullanmayacağını, Alt Yüklenici'nin yetkisiz çalışanı ya da üçüncü kişiler ile paylaşmayacağını Sözleşme'nin sona ermesi halinde kişisel verileri yasal süresi içerisinde imha edeceğini ve imha ettiğini Yüklenici'ye bildireceğini ve yasal gereklilik doğduğunda ve kullanma gereği ortadan kalktığında imha edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.2 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamında İşler'in görülmesi amacıyla sınırlı olarak Yüklenici'ne aktaracağı kişisel verilerin sahiplerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işleme amacı ve içeriğini kapsayacak şekilde bilgilendireceğini, gerekli hallerde açık rızalarını alacağını ve talep edilmesi halinde buna ilişkin belgeleri Yüklenici'ne sağlayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

23.3 - Alt Yüklenici, Sözleşme kapsamında öğrendiği veya elde ettiği kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemeye, kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemeye, kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri alacaktır.

23.4 - Alt Yüklenici, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'ndan kaynaklı yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle Yüklenici'nin zarara uğraması durumunda ilgili tüm zarardan, gerek Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından tahakkuk edilecek idari para cezalarından ve gerekse ilgililerce ileri sürülebilecek tazminat taleplerinden sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 24 - FESİH

24.1 - Taraflar anlaşarak bu sözleşmeyi fesih edebilirler. İş bu sözleşme maddesinde yer almayan durumlara, Türk Borçlar Kanunu' nun 482. - 486. maddeleri arasında yer alan eser sözleşmesinin feshine ilişkin hükümler uygulanır.

24.2 - Yüklenici, eserin tamamlanmasından önce yapılmış olan kısmın karşılığını ödemek ve alt yüklenicinin bütün zararlarını gidermek koşuluyla sözleşmeyi feshedebilir.

24.3 - Eserin tamamlanması, Yüklenici veya İşveren ile ilgili beklenmedik olay dolayısıyla imkansızlaşırsa, İşveren İş'i / Proje'yi iptal ederse, İşveren ve/veya Yüklenici Ana Sözleşme'yi feshederse, Alt Yüklenici, yaptığı işin değerini ve bu değere girmeyen giderleri ile kârını talep edebilir. İfa imkansızlığının ortaya çıkmasında Alt Yüklenici kusurluysa, Yüklenici' nin ayrıca tazminat isteme hakkı vardır.

24.4 - Taraflardan biri bu sözleşmede yazılı vecibelerden herhangi birini yerine getirmezse diğer taraf bu durumu yazılı olarak bildirecek ve bu durumunun 15 gün içinde düzeltilmesini isteyecektir. Durum bu süre içinde tashih edilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

24.5 - Fesih tarihinden itibaren ödemeler durdurulur. Ancak fesih tarihine kadar yapılmış ödemeler fesih nedeni ne olursa olsun iade edilemez.

Madde 25 - KISMİ GEÇERSİZLİK

25.1 - İş bu Sözleşme kapsamındaki her bir hüküm bölünebilir niteliktedir ve bir diğerinden ayrıdır ve bu hükümlerden bir tanesinin ya da daha fazlasının geçersiz, yasadışı veya uygulanamaz olması hali, Sözleşme'nin geri kalan hükümlerinin geçerliliğini, yasallığını ve uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir. Taraflar, geçersiz hükmün yerine, işbu Sözleşme çerçevesindeki niyetlerini bunlara mümkün olduğunca yakın bir şekilde yerine getiren, geçerli ve yürürlüğe konulabilir bir ikame hüküm düzenlemek amacıyla tüm makul gayreti gösterecektir.

Madde 26 - SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

26.1 - Bu sözleşme taraflarca daha önce özellikle gizlilik konusunda yapılmış olabilecek yazılı ve sözlü tüm sözleşmelerin yerine geçer. Sözleşme değişiklikleri ancak yazılı yapılabilir.

Madde 27 - FERAGAT

27.1 - İşbu Sözleşme'nin herhangi bir hükmünün Taraflara sağlamış olduğu haklardan açıkça vazgeçildiği ilgili Tarafça tanzim edilmiş yazılı bir belge ile belirtilmediği sürece; Tarafların sahip oldukları söz konusu hakları kullanmamış olmaları onlardan vazgeçtikleri anlamına gelemeyecektir.

Madde 28 - ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE YETKİLİ MAHKEME

28.1 - İşbu sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları' na tabi olarak akdedilmiş olup, Taraflar işbu Sözleşme'nin uygulanması esnasında vuku bulabilecek bütün ihtilafları uzlaşma ve sulh yolu ile halletmek için her türlü çabayı göstereceklerdir. İhtilafların Taraflar arasında sulh yolu ile çözümlenmemesi halinde Tarafların, işbu Sözleşme'nin ilgili hükümlerine aykırı hareket edildiğine dair iddialarını yargı mercileri nezdinde ileri sürebilme, tazminat talep etme ve dava açma hakkına sahip olup, yetkili mahkeme davalının yerleşim yeri veya işbu Sözleşme' nin ifa edileceği yer Mahkemeleri ve İcra Daireleri'dir.

Madde 29 - YÜRÜRLÜK

29.1 - İş bu Sözleşme her iki tarafça imzaladığı tarihte yürürlüğe girer ve daha erken feshedilmedikçe Sözleşmede belirtilen şekilde sona erer.

İş bu sözleşme, taraflarca tüm hususlarda mutabık kalınarak 2 (iki) nüsha olmak üzere ________ tarihinde birlikte imza altına alınmıştır.

Yüklenici

________

temsilen

________




Alt Yüklenici

________

temsilen

________