На початок
Акт приймання-передачі виконаних робіт Заповнити шаблон

Акт приймання-передачі виконаних робіт

Остання версія
Остання версія 24.09.2019
Формати
Формати Word та PDF
Розмір
Розмір 2 сторінки
Заповнити шаблон

Інформація про шаблон

Остання версія: 24.09.2019

Розмір: 2 сторінки

Доступні формати: Word та PDF

Заповнити шаблон

Як це працює?

1. Оберіть цей шаблон

Почніть, натиснувши кнопку "Заповнити шаблон"

1 / Оберіть цей шаблон

2. Заповнити документ

Дайте відповідь на декілька питань і Ваш документ буде створено автоматично.

2 / Заповнити документ

3. Зберегти - Друк

Ваш документ готовий! Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінювати його.

3 / Зберегти - Друк

Акт приймання-передачі виконаних робіт

Цей Акт приймання-передачі виконаних робіт (далі "Акт") є документом, на підставі якого одна сторона (далі "Підрядник") передає фактичний результат виконаної роботи, а інша сторона (далі "Замовник") за плату приймає такий результат.

Цей Акт може бути використано для прийняття фактично виконаної роботи за відповідними Договорами підряду, Договорами побутового підряду або Договорами будівельного підряду.

У запропонованому шаблоні Акта сторони мають можливість зафіксувати наступні важливі моменти:

(1) детальний перелік виконаних робіт Підрядником; та/або

(2) перелік можливих недоліків або дефектів, виявлених Замовником під час прийняття результату виконаної роботи, а також порядок їх компенсації Підрядником; та/або

(3) перелік обладнання та інструментів, які повертаються Замовнику (за умови, що робота була виконана з використанням інструментів Замовника); та/або

(4) загальна вартість виконаних робіт, що має бути сплачена Замовником та банківські реквізити Підрядника для перерахування оплати (за умови, що Замовником не було проведено попередньо повну передплату виконаних робіт) тощо.

Звертаємо увагу, що Акт не є самостійним документом, і його єдиною метою є фіксація фактичної передачі результату виконаної роботи від Підрядника до Замовника. Разом з тим, права та обов'язки сторін, строки виконання роботи, заходи відповідальності у випадку порушення сторонами обов'язків та інші положення визначаються лише у тексті відповідного договору підряду, невід'ємною частиною якого є цей Акт.

Як використовувати документ

Акт повинен бути викладений у простій письмовій формі і набуває юридичної сили від дати його підписання Підрядником та Замовником. Акт може бути використаний у щоденній господарській діяльності суб'єктів підприємництва (малого та середнього бізнесу), які виконують роботу на замовлення.

Важливо зазначити, що будь-яка інформація, що вказується у тексті Акта, має відповідати положенням відповідного договору підряду, на виконання якого складається цей Акт.

Якщо цей Акт укладається на виконання договору підряду або договору будівельного підряду, в такому випадку на боці Замовника може бути юридична або фізична особа, а також фізична особа-підприємець, а на стороні Підрядника - лише фізична особа-підприємець або юридична особа. Якщо Акт укладається на виконання договору побутового підряду, в такому випадку на боці Замовника може бути лише фізична особа, а на стороні Підрядника - лише фізична особа-підприємець або юридична особа.

Застосовуване законодавство

Цей Акт приймання-передачі виконаних робіт складено у відповідності до чинних положень Цивільного кодексу України, а також усталеної практики підготовки документів такого виду.


Як змінити шаблон

Ви заповнюєте форму. Документ створюється у Вас на очах по мірі того, як Ви відповідаєте на питання.

У кінці Ви отримаєте його у форматах Word та PDF. Ви зможете змінити його та використати знову.

Заповнити шаблон